Allgemeine Geschäftsbedingungen für Gipserarbeiten, Malerarbeiten und Bausanierungen · Stand: 15. Mai 2026
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen ("AGB") gelten für sämtliche Verträge zwischen der MDG Gipser-Maler GmbH (nachfolgend "die Auftragnehmerin", "wir") und ihren Auftraggebern (nachfolgend "der Auftraggeber") über Gipser-, Maler-, Bausanierungs-, Epoxidharz- und damit zusammenhängende Bauarbeiten.
Abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nur anerkannt, wenn wir diesen schriftlich ausdrücklich zugestimmt haben.
MDG Gipser-Maler GmbH
Eichweg 19, 3072 Ostermundigen, Kanton Bern
UID : CHE-180.682.955 · MWST : CHE-180.682.955 MWST
Handelsregister Kanton Bern, CH-ID : CH-036.4.100.577-2
Geschäftsführer mit Einzelunterschrift : Alex Nicolae
Telefon : +41 77 946 81 54 · E-Mail : info@mdg-gmbh.ch
Alle Arbeiten werden gemäss den anwendbaren SIA-Normen, den anerkannten Regeln der Technik und unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften auf der Baustelle ausgeführt.
Anfragen können über das Kontaktformular auf unserer Website, telefonisch, per WhatsApp oder per E-Mail an info@mdg-gmbh.ch eingereicht werden. Eine Anfrage stellt kein verbindliches Angebot dar: Wir erstellen nach allfälliger Besichtigung der Baustelle ein detailliertes, schriftliches Angebot.
Unsere Angebote sind freibleibend und während 30 Tagen ab Ausstellungsdatum gültig. Der Vertrag kommt erst mit der schriftlichen Auftragsbestätigung (Unterschrift des Angebots, E-Mail-Bestätigung oder ausdrückliche WhatsApp-Annahme) oder durch Beginn der Arbeitsausführung zustande. Wir behalten uns vor, einen Auftrag ohne Angabe von Gründen abzulehnen.
Die im Angebot angegebenen Preise verstehen sich in Schweizer Franken (CHF). Die MDG Gipser-Maler GmbH ist seit dem 1. Januar 2026 im Schweizer Mehrwertsteuerregister eingetragen (MWST-Nr. CHE-180.682.955 MWST); auf Rechnungen wird die gesetzliche MWST gesondert ausgewiesen.
Bei Festpreisvereinbarungen sind nur die im Angebot ausdrücklich genannten Leistungen eingeschlossen. Mehrleistungen, vom Auftraggeber gewünschte Änderungen oder durch unvorhergesehene Umstände erforderlich gewordene Zusatzarbeiten werden gesondert offeriert oder nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet.
Sofern nichts anderes vereinbart wurde:
Zahlungen erfolgen mittels Banküberweisung auf das in der Rechnung angegebene Konto. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen von 5 % p.a. gemäss Art. 104 OR sowie angemessene Mahnspesen zu erheben. Die Verrechnung mit Gegenforderungen des Auftraggebers ist ausgeschlossen, soweit diese nicht rechtskräftig festgestellt oder von uns anerkannt sind.
Der Auftraggeber ist verpflichtet:
Vereinbarte Termine gelten als Richttermine, sofern sie nicht ausdrücklich schriftlich als verbindliche Fixtermine bezeichnet sind. Verzögerungen durch höhere Gewalt, durch den Auftraggeber zu vertretende Umstände, Wartezeiten auf behördliche Genehmigungen, vom Auftraggeber gewünschte Änderungen oder Verzögerungen anderer Handwerker auf der Baustelle verlängern die Ausführungsfrist entsprechend.
Der Auftraggeber ist verpflichtet, die erbrachten Leistungen innert 5 Werktagen nach Fertigstellung abzunehmen. Die Abnahme erfolgt durch eine gemeinsame Begehung und schriftliche Bestätigung; alternativ konkludent durch Bezahlung der Schlussrechnung oder durch Inbetriebnahme des Werkes.
Bei der Abnahme festgestellte Mängel sind unverzüglich und schriftlich mitzuteilen.
Die Gewährleistung richtet sich nach den Bestimmungen des Schweizer Obligationenrechts (Art. 367 ff. OR). Soweit nicht abweichend schriftlich vereinbart, beträgt die Gewährleistungsfrist 2 Jahre ab Abnahme für offene und verdeckte Mängel.
Offene Mängel sind innert 14 Tagen nach Abnahme schriftlich zu rügen. Verdeckte Mängel sind unverzüglich nach Entdeckung mitzuteilen. Bei anerkannten Mängeln, die uns zuzurechnen sind, beheben wir diese kostenlos innert angemessener Frist (Nachbesserungsrecht). Schlägt die Nachbesserung trotz Setzung einer angemessenen Frist endgültig fehl, hat der Auftraggeber Anspruch auf angemessene Preisminderung oder, bei wesentlichen Mängeln, auf Wandelung.
Wir verfügen über die nach Schweizer Recht vorgeschriebenen Versicherungen (Betriebshaftpflichtversicherung, Unfallversicherung der Arbeitnehmer). Unsere Haftung gegenüber dem Auftraggeber ist auf den Wert des betroffenen Auftrags begrenzt, ausser bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie bei zwingenden gesetzlichen Bestimmungen (insbesondere Personen- und Gesundheitsschäden).
Eine Haftung für indirekte Schäden, entgangenen Gewinn oder immaterielle Schäden ist im Rahmen des gesetzlich Zulässigen ausgeschlossen. Wir haften nicht für Schäden, die durch unzutreffende Angaben des Auftraggebers oder durch Arbeiten Dritter verursacht werden, die nicht von uns beauftragt wurden.
Wir haften nicht für Verzögerungen oder Leistungsausfälle, die auf Ereignisse höherer Gewalt oder andere von uns nicht zu vertretende Umstände zurückzuführen sind (Wetterereignisse, Pandemien, behördliche Massnahmen, Lieferengpässe, Streiks).
Gelieferte Materialien bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum, soweit eine entsprechende vertragliche Vereinbarung dies vorsieht.
Wir behandeln sämtliche Informationen des Auftraggebers vertraulich. Fotos der ausgeführten Arbeiten dürfen wir nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers zu Referenz- und Marketingzwecken (Website, soziale Medien) verwenden.
Beanstandungen sind schriftlich an info@mdg-gmbh.ch zu richten. Wir bemühen uns um eine Antwort innert 14 Werktagen. Bei Streitigkeiten gilt vorab die einvernehmliche Lösung.
Die Bearbeitung der Personendaten des Auftraggebers richtet sich nach unserer Datenschutzerklärung, die integrierender Bestandteil dieser AGB ist.
Wir behalten uns vor, diese AGB jederzeit zu ändern. Für bereits abgeschlossene Verträge gelten die zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigung gültigen AGB.
Sollte eine Bestimmung dieser AGB ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Die Parteien werden die ungültige Bestimmung durch eine gültige Regelung ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.
Änderungen und Ergänzungen dieser AGB sowie individueller Vertragsabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
Es gilt ausschliesslich schweizerisches materielles Recht unter Ausschluss seiner Kollisionsnormen sowie unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).
Ausschliesslicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen AGB und dem Werkvertrag ist Bern, Schweiz. Vorbehalten bleibt der zwingende Konsumentengerichtsstand am Wohnsitz des Auftraggebers gemäss Art. 32 ZPO.
